İhale İlanı (07.08.2026)
T.C.
ALACAKAYA KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
ALACAKAYA KAYMAKAMLIĞI KONUKEVİ YAPIM İŞİ İHALE İLANI
I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: Alacakaya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi: Alacakaya İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Hükümet Konağı Kat:2 ALACAKAYA
c) Telefon numarası: ( 0 424 ) 481 60 37 (123)
ç) Faks numarası: ( 0 424 ) 481 67 17
d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Murat ÇAĞLAR
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu işin
a) Adı : Alacakaya Kaymakamlığı Konukevi Yapım İşi
b) Yatırım proje no'su/kodu: 2026 Alacakaya Kaymakamlığı
c) Miktarı (fiziki) ve türü: 180 GÜN
d) İhale Tarihi: 07.08.2026 - 14.30
Not: İş İle İlgili Teknik Şartname Ve Poz Tarifleri İhale İşlem Dosyasında Bulunmakta Olup, Teknik Şartnameler İdari Şartname Ve Sözleşmenin Ayrılmaz Parçasıdır.
ç) Yapılacağı yer: Alacakaya İlçesi
Madde 3- İhale Tarihi, Yeri, Saati ve Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati:
a) İhale usulü: K.H.G.B. İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Açık İhale.
b) Tekliflerin sunulacağı adres: Alacakaya Kaymakamlığı / ALACAKAYA
c) İhalenin yapılacağı adres: Alacakaya Kaymakamlığı
ç) İhale (son teklif verme) tarihi: 07/08/2026
d) İhale (son teklif verme) saati: 14.15
e) İhale komisyonunun toplantı yeri: Alacakaya Kaymakamlığı
3.1 Tekliflerin sunulacağı yer: Teklifler ihalede belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsilen yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
3.2-İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 15 inci maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.3-İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
3.4-Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
3.5-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 4- İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini
4.1-İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Alacakaya Köylere Hizmet Götürme Birliği
b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Alacakaya Köylere Hizmet Götürme Birliği
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil) : 50.000,00 (ELLİBİN) TL.
4.2- İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.
4.3-İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
Madde 5- İhale Dokümanının Kapsamı
5.1-İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname.
b) Teknik Şartname.
c) Sözleşme Tasarısı.
ç) Proje CD’si.
d) Söz konu iş kapsamında yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek tüm mevzuat hükümleri.
5.2-Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
5.3-İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 6- İhaleye Katılacak İstekliler İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 6.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
6.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.
6.1. 2.1 – Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
6.1. 2.2 – Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (2026 Yılına Ait)
6.1. 3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
6.1.3.1 – Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
6.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6.1.4- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (a),(b), (c), (ç),(d),(e),(f),(g)ve(ğ)bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
6.1. 5 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İÇ ZARFDA OLACAKTIR)
6.1. 6 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
6.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
6.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
6.1.9- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname.
6.1.10 - Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
6.1.11 - Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.
6.1.12 – İhale dokümanın satın alındığına dair makbuz.
6.1.12- SSK borcu olmadığına dair belge. (30 gün içerisinde alınmış olacaktır.)
6.1.13- Vergi borcu olmadığına dair belge. (30 gün içerisinde alınmış olacaktır.)
6.1.14– İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; ihale konusu işi yerine getirmek için idarece şartnamesinde ön görülen personelleri istihdam edeceğine dair teknik personel taahhütnamesi verilecektir. (Taahhütname verilmesi yeterlidir.)
6.1.15– Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler;
|
6.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
|
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
|
6.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
|
6.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
|
6.3.2Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği |
|
6.3.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (B) Üstyapı (Bina) İşleri: III. Grup: Bina İşleri |
6.4. Belgelerin sunuluş şekli
6.4.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
6.4.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
6.4.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
Madde 7- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı: Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
Madde 8- İhaleye Katılamayacak Olanlar
8.1- (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamaz.
a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Birliğin ihale yetkilisi.
ç) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).
(2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
8.2-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Madde 9- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
(1) Aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler ihale dışı bırakılır.
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan,
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,
c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,
ç) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilen,
f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
ğ) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
Madde 10- Yasak Fiil veya Davranışlar
10.1-İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek.
e) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
10.2-Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Madde 11- Teklif Hazırlama Giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 12- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi
12.1-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.
12.2-İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
12.3-İdare, istekli veya temsilcilerinden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.
12.4-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
Madde 13- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması
13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanaklar tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden ilan olunur.
Madde 14- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği
14.1- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Birlik yetkili ve serbesttir. Ayrıca bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde de Birlik serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.
14.2-İhalenin yapılmaması halinde Birlik herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Madde 15- İş Ortaklığı
15.1- (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İhale aşamasında ortaklardan kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.
Madde 16- Konsorsiyum: Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Madde 17- Alt Yükleniciler: İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 18- Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması;
18.1- Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
18.2.Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
18.3. Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
18.4. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz
Madde 19- Teklifin Dili: Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır.
Madde 20- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi
İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Lirası (TL.) ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır.
Madde 21- Tekliflerin Geçerlilik Süresi
21.1-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
21.2- İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.
21.3-Talebi kabul eden istekli, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır.
21.4-Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır; imza karşılığı elden teslim edilir.
Madde 22- Teklif Fiyata Dâhil Olan Masraflar
22.1-İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dâhil olup, yüklenici firma tarafından ödenecektir.
22.2-Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdarece yükleniciye ayrıca ödenir.
Madde 23- Geçici Teminat ve Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
23.1- İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
23.2-Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
23.3 Teminat mektubu dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Teminatların mali hizmet yetkilisine verilmesi zorunludur.
Madde 24- Geçici Teminatın İadesi:
24.1 İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra mali hizmet yetkilisine teslim edilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat hariç, diğer isteklilere ait teminatlar ise idarece iade edilir.
24.2 İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
24.3 İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.
Madde 25 – Kesin teminat
25.1- Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde altı (% 6) oranında kesin teminat alınır.
25.2- Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
25.3- İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Madde 26 – Kesin teminatların geri verilmesi
26.1 Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı birliğe herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat yükleniciye iade edilebilir. Bu tespit tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde birliğin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilebilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Birliğe gelir kaydedilir.
IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 27- Tekliflerin Açılması, Değerlendirilmesi ve İhale Kararları
27.1- Teklifler ihale şartnamesinde belirtilen ihale saatine kadar birliğe verilir. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır.
27.2- İhale komisyonunca ihale şartnamesinde belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verildiği bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.
27.3- İhale komisyonu teklif zarlarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, tekliflerin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan birliğin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
27.4 Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Bu İşlemler sonucunda belgeleri eksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
27.5 Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlilik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
27.6 Uygun olmayan teklifler incelenerek;
- İhalenin yapıldığı ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kaldığı,
- İhalenin yapılmadığı, hususlarında birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve bu durum hazır bulunanlara bildirilir.
Madde 28- İsteklilerce İhale Dokümanında Tekliflerine Açıklama İstemesi ve Açıklama Usulleri:
28.1-İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.
28.2- Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
28.3-İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 29 – Uygun bedelin tespiti
29.1- Açık ihale usulünde, eksiltmelerde ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
29.2- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi kriterler dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.
29.3- Açık ihale usulünde, artırmalarda uygun bedel; yaklaşık maliyetten aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
Madde 30 – Tekliflerin aynı olması
Birkaç istekli tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif verildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda ekonomik açıdan en avantajlı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklif verene ihale yapılır.
Madde 31 – Yazılı teklif istenmesi
31.1- Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.
31.2- Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.
Madde 32 – Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar
32.1- İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.
32.2- Kararlarda isteklilerin isimleri veya ticaret unvanları, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
Madde 33 – İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi
33.1- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren en geç 5 (beş) işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. Bu süreye ihalenin kararının alındığı gün dâhil değildir.
33.2- İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
Madde 34 – Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
34.1- İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç üç işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.
34.2- Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
34.3- İhale kararının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
34.4- İhale kararları, birlik binasında uygun vasıtalarla duyurulur.
Madde 35 – Sözleşmeye davet
35.1- Kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beş gün içinde, üzerine ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
Madde 36 – Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu İdari Şartnamenin 10.uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 36. maddedeki süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Yüklenicinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı birliğe gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Madde 37 – İhalenin sözleşmeye bağlanması
37.1- Açık ihale usulüne göre yapılan ihaleler sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler birlikler tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
37.2- İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. Ancak tarafların anlaşması durumunda asıl sözleşme hükümlerine aykırı olmamak üzere ek sözleşme düzenlenebilir.
Madde – 38 Ödeme Yeri ve Şartları
38.1. Alacakaya Kaymakamlığı köylere hizmet götürme birliği tarafından hakkediş bazlı ödeme yapılacaktır.
38.2. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihzarat olarak gerçekleştirmek zorundadır.
38.3. Yüklenici, idarenin isteği doğrultusunda iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, idare yapılan fazla işin bedelini ödeyebilir. İdare istediği takdirde, en fazla % 30 oranında fazla iş yaptırabilir. Yüklenici firma idarenin bu isteğini yerine getirmek zorundadır. Bu şekilde yaptırılan işlerde bu iş için uygulanan kırım oranı uygulanır.
Madde 39 Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı: Bu işle ilgili avans verilmeyecektir.
Madde 40 – Fiyat farkı: Hizmet alım İşi Köylere Hizmet Götürme birliği İhale Yönetmenliği usul ve esasları dahilinde yapıldığından dolayı Birlikler tarafından yapılacak ihalelerde fiyat farkı ödenmez.
Madde 41- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi
41.1- Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 10 (ON) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
41.2- İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür. ,
Madde 42 – Mücbir sebepler
42.1 Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
e) Gerektiğinde Bakanlık tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, birlik tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin birliklere yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Ayrıca mücbir sebeplere ilave olarak ilgili teknik personelin gerekçeli raporuna dayanılarak Birlik Encümenince ek süre verilebilir.
Madde 43– Sözleşmede Değişiklik Yapılması
43.1. Sözleşme İmzalandıktan Sonra, Sözleşme Bedelinin Aşılmaması ve Birlik İle Yüklenicinin Karşılıklı Olarak Anlaşması Kaydıyla, Aşağıda Belirtilen Hususlarda Sözleşme Hükümlerinde Değişiklik Yapılabilir:
a) İşin Yapılma veya Teslim Yeri.
b) İşin Süresinden Önce Yapılması Veya Teslim Edilmesi Kaydıyla İşin Süresi Ve Bu Süreye Uygun Olarak Ödeme Şartları.
Madde 44 – Sözleşmenin devri
44.1 Sözleşme, ihale yetkilisinin yazılı izni ile sözleşmenin devrini gerektiren zorunlu bir halin bulunması ve devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların bulunması şartıyla bir başkasına devredilebilir. İsim ve statü gereği yapılan devirler, sözleşmenin devri olarak kabul edilmez. İhale yetkilisinin izni olmadan sözleşmenin devredilmesi halinde, sözleşme feshedilir ve devreden ve devir alanlar hakkında bu İdari Şartnamenin 50 ve 51.nci maddeleri uygulanır.
Madde 45- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi
1- Mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ait sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, yüklenici, sözleşme bedelinin %30’u oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümlere göre yapmakla yükümlüdür.
2- İlçe köylere hizmet götürme birliklerinde; il valisinin izniyle, Merkez ilçe köylere hizmet götürme birliklerinde ise; İçişleri Bakanının izniyle sözleşme bedelinin %30’u aşan oranında iş artışı veya iş azalışı yapılabilir. Yüklenici firma idarenin bu isteğini yerine getirmek zorundadır. Bu şekilde yaptırılan işlerde bu iş için uygulanan kırım oranı uygulanır.
3- Her halükarda, sözleşmede belirtilen iş artışı ihale bedelini aşamaz.
Madde 46- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar
46.1-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin %0 .06 (onbindealtı) oranında gecikme cezası kesilir.
Madde 47- Denetim, muayene ve kabul işlemleri
47.1- Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin kısmi muayene ve kabul işlemleri, işin yapıldığı Elazığ İl Özel İdaresi elemanları tarafından kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Ayrıca Elazığ İl Özel İdaresi teknik elemanlarınca kabul işlemleri yapıldıktan sonra İhale Makamı da isterse bir komisyon kurarak kabul işlemlerini yapılabilecektir. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından birliğe teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.
Madde 48 – Birliğin sözleşmeyi feshetmesi
48.1- Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi, işi süresinde bitirmemesi veya taahhüdünü, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere birliğin yazılı ve sözlü ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm vermeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
48.2- Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.
Madde 49 – Sözleşmenin feshine İlişkin düzenlemeler
49.1- Birlik İhale Yönetmeliğinin 51. maddede belirlenen sürenin bitim tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır.
49.2- Birlik İhale Yönetmeliğinin 51. maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.
49.3- Hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.
49.4 Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Madde 50 – Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
50.1-Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, yüklenicinin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir ve kesin teminat iade edilir.
Madde 51- Yapım İşinin Teslim, Muayene ve kabulü
İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre Elazığ İl Özel İdaresi tarafından görevlendirilen teknik elemanlarınca yürütülür. İhale Makamı da isterse bir komisyon kurarak denetim işlemlerini yapılabilecektir.
Madde 52- Anlaşmazlıkların Çözümü
52.1-Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasında, doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Maden Mahkemeleri ve Maden İcra daireleri yetkilidir.
Madde 53- Yapım İşlerinde İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğu tamamen yüklenici firmanın yükümlülüğündedir. Ayrıca yüklenici firma her türlü iş kazalarına ilişkin iş güvenliği kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu durum teknik personelleri tarafından denetlenecek olup oluşacak her türlü zarar ziyan yükleniciye aittir.
Madde 54- Bu Yönetmelik kapsamındaki birlikler tarafından yapılan ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 55- Diğer Hususlar
55.1 Söz konusu iş Anahtar Teslimi Götürü Bedel olacak ve hak ediş ödemeleri buna göre yapılacaktır. Aritmetik hata yapmadan dolduracak ve kaşeleyip imzalayarak, teklif zarfı içerisinde idareye sunmak zorundadırlar.
55.2.. Ödeneği Alacakaya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından tahsis edilecektir.
55.3. Ödeneğin tahsis edilme süresi işin bitim tarihinden sonraya kalması halinde yüklenici firma ödeneğin tahsis edilmesini beklemek zorundadır.
55.4. Bekleme süresi boyunca herhangi bir fiyat farkı veya gecikme cezası bedeli v.s. fark talep edilmeyecektir.
55.5. İstekli iş için fiyat vermesi durumunda tüm İdari - özel teknik şartname ve sözleşme tasarısında belirtilen tüm şartlar peşinen kabul etmiş sayılır.
55.6. Yüklenici söz konusu iş kapsamında, yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek tüm mevzuat hükümlerine uymayı peşinen kabul eder.
55.7. Yüklenici yapım işi sözleşmesi imzalanmasından itibaren en geç
10 gün içinde inşaat sahasının kontrollükçe gösterilecek yerlerine, İnşaatın adı, hangi İdareye ait olduğu, ile idarece lüzumlu görülecek diğer hususların yazılı olduğu levhaları koymaya mecburdur.
55.8. Levhalar birinci maddede belirtilen süre içerisinde yerlerine konmadığı takdirde idare, Yüklenicinin namı hesabına bu levhaları yaptırarak yerine koyar ve bedeli yüklenicinin hak edişinden kesilir.
55.9. Yer teslimi yapılıp işe başlandığında işin yapılacağı arsanın genel yapılaşma alanlarına (konut vb.) yakın olması nedeniyle şantiyede gereken en üst düzeyde güvenlik önlemeleri alınarak işe başlanacaktır. İdare tarafından Şantiyede üst düzey Güvenlik önlemlerinin yeterli görülmemesi durumunda şantiye çalışmaları durdurularak idare tarafından yüklenicinin alacağından veya teminatından kesilerek gereken üst düzey güvenlik önlemleri idare tarafından alındıktan sonra işe devam edilecektir. Güvenlik önlemleri gerekçesi ile şantiyenin durdurulması durumunda sözleşmede işin yapımı için verilen süre geçmeye devam edecektir.
55.10. İdare tarafından verilecek uygulama ve sair projelerin Alacakaya Belediyesinden onaylatılarak Yapı Ruhsatının alınması Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Yapı kullanma izni Belgesi yüklenici tarafından alınacaktır.
55.11. Ruhsat temini nedeniyle veya bu konuda (İdarenin kusuru dışında veya sözleşmenin mücbir sebepler nedeni ile) meydana gelecek gecikmelerden dolayı yükleniciye süre uzatımı kesinlik ile verilmeyecektir.
55.12. Yapı ruhsatı alınmadan kazı, temel ve herhangi bir imalat için kesinlik ile hak ediş ödenmeyecektir.
55.13. Alacakaya Belediyesinden veya diğer Kamu kuruluşlarından kazı ve inşaat atıklarının döküm yerinin belirlenmesi iş ve işlemleri yüklenici firma tarafından yürütülecek olup, bunun için ödemesi gereken harçlar var ise yüklenici tarafından ödenecektir.
55.14. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, Yapı Ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dâhildir. Yüklenici gerek belediyeler gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için gerekli ödemeleri, çalışmaları ve işlemleri yaparak işi devam ettirmek zorundadır.
55.15. Su, doğalgaz, elektrik vb. gibi diğer kuruluşlardan hizmetlerinin sağlanması için yapılacak Abone bedeli kullanım bedeli güvence bedeli v.b. gerekli masrafları yüklenici firma ödeyecektir. Bu masraflar genel masraflardan kabul edilecek ve yükleniciye bunlar için ayıca bir bedel ödenmeyecektir.
55.16.Yüklenici Belediye nezdinde yapılması gereken iş ve işlemleri yaparak, tadilat projesi tasdiki ve tadilat ruhsatı alınması ve iskân raporu alınması gibi işlemleri İşveren adına bedelsiz olarak takip ederek sonuçlandırır.
55.17. AKSA Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi yazışmaları ve enerji müsaadeleri, proje değişikleri İdare tarafından yapılacak Yüklenici firma tarafından takip edilecektir.
55.18. Bu işe ait her türlü ruhsat, İnşaat Yapım Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, Cins Değişiklikleri ve Gerekli Tüm izinler ve diğer tüm belgelere ait giderler yüklenici tarafından karşılanacak ve bu belgeler yüklenicinin kendisi tarafından alınacaktır ve işlemlerle ilgili süre uzatımı istenemeyecektir.
55.19. İnşaat Bitiminde Tüm Binanın ve Çevrenin ayrıntılı bir şekilde temizlenmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi yüklenicinin görevidir. Temizlikle ilgili tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
55.20. Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer aldığı şekilde İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması, Yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan ve çalışma artıklarından çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenir. Bundan başka yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. tesisler, işin sonunda yüklenici tarafından sökülerek götürülür ve bu işler için kendisine hiçbir bedel ödenmez. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde idarenin takdir edeceği bir bedel varsa yüklenicinin hakedişinden, yoksa teminatından kesilir.
55.21. İşin kapsamında İnşaat, Mekanik ve Elektrik alt yapı imalatlarının son bağlantılarının yüklenici tarafından yapılması zorunlu olup, bununla ilgili ek bir bedel ödenmeyecektir.
55.22. Yüklenici 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU kapsamındaki tüm önlemleri ve yasal müeyyideyi iş yerinde almak zorundadır. 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU kapsamındaki Tüm cezai ve denetim işlemleri hakkında İdarenin sorumluluğunun olmadığı tüm sorumluluğun iş yerinin sahibi olan yüklenicide olduğu bilinmelidir.
55.23. Şantiye sahası içerisinde kontrol teşkilatının kullanımına sunulmak üzere işe ait proje dokümanlarının, malzeme numunelerinin, şantiye defteri, inşaata ait teknik doküman- ekipman ve cihazların muhafaza edileceği konteyner vb. yapı bulundurulacaktır. İşlerin kontrol ve denetiminin daha sağlıklı verimli ve etkin yapılması için kontrol teşkilatının kullanımına
55.24. Teknik nicelik ve nitelik gerektiren ve proje ve eklerinde belirtilen tüm malzemelerin idare tarafından malzeme onayı alınacaktır. Malzeme onayı alınmayan hiçbir malzeme şantiye sahasında bulundurulmayacaktır. Kontrol mühendisleri bilgisi dışında hiçbir imalat yapılamayacaktır. Yapılan hatalı imalatlardan doğrudan yüklenici sorumludur.
Alacakaya Köylere Hizmet Götürme Birliği
